根据下列案情材料,按照《法律文书教程》中讲述的要求,以原告委托代理人身份,拟写代理词中的理由阐述部分。
(一) 案情简介
北京某电脑公司(原告、买方)与北京某外贸公司(被告、卖方),于200 年3月19日在北京某宾馆,经双方法定代表人平等协商,签订了一份购销合同。合同内容合法,手续齐全。合同规定,卖方供应买方进口游戏机8000台,每台100元,共80万元,规定履行期限为8月20日,逾期交货、提货一日,付违约金XXXX元。合同签订后,原告把货款全部交付给被告,但是时至8月25日,卖方才迟迟通知买方提货。恰恰在此之前,即从8月23日起,进口关税上涨,8000台游戏机进口关税上涨额合计人民币9万元,买方接到提货通知后,当天派有关人员与之交涉,买方认为,逾期交货显而我方因素,而是由于外商发货晚了几天,我们无能为力,这属不可抗力,并提出9万元涨价款各承担一半的要求,对此,买方提出异议,双方未达成协议。
8月26日,买方又一次派人持提货通知单到指定地点提货,卖方竟以扣押货物为手段,胁迫买方承担半数(即4。5万元)涨价款,为此,双方发生争执,遂引起纠纷,原告不得已于当年8月27日向XX人民法院提起诉讼。
(二) 起诉状搞要
1. 诉讼请求:(1)合同有效,被告必须尽快如数付货,(2)被告必须依法支付违约金。
2. 起诉理由:
合同有效,当事人必须履行。我国《合同法》第8条第1款规定:“依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。。。。。。”不履行合同规定的义务,就是违法行为。
原告认真履行合同规定的义务,无任务违约之处。被告违约事实客观存在(逾期交货),被告既然违约,就应按合同规定支付违约金。我国《合同法》第141条第1款规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。。。。。。。”根据这一法律规定,被告应按合同规定如数支付违约金。
货物涨价是在履行期限之后发生的,与原告无关,应由被告承担其后果。我国国务院发布的《工矿产品购销合同条例》第29条规定“逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行。”被告要求原告承担一半涨价款,于法无据。是毫无道理的。
根据我国的《民法通则》规定,所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。被告提出“逾期交货非我因素,而是由于外商发货晚了几天,我们无能为力,这属不可抗力”这里说的不可抗力,根本不符合《民法通则》规定的精神。
哪位亲有答案啊,急需
(一) 案情简介
北京某电脑公司(原告、买方)与北京某外贸公司(被告、卖方),于200 年3月19日在北京某宾馆,经双方法定代表人平等协商,签订了一份购销合同。合同内容合法,手续齐全。合同规定,卖方供应买方进口游戏机8000台,每台100元,共80万元,规定履行期限为8月20日,逾期交货、提货一日,付违约金XXXX元。合同签订后,原告把货款全部交付给被告,但是时至8月25日,卖方才迟迟通知买方提货。恰恰在此之前,即从8月23日起,进口关税上涨,8000台游戏机进口关税上涨额合计人民币9万元,买方接到提货通知后,当天派有关人员与之交涉,买方认为,逾期交货显而我方因素,而是由于外商发货晚了几天,我们无能为力,这属不可抗力,并提出9万元涨价款各承担一半的要求,对此,买方提出异议,双方未达成协议。
8月26日,买方又一次派人持提货通知单到指定地点提货,卖方竟以扣押货物为手段,胁迫买方承担半数(即4。5万元)涨价款,为此,双方发生争执,遂引起纠纷,原告不得已于当年8月27日向XX人民法院提起诉讼。
(二) 起诉状搞要
1. 诉讼请求:(1)合同有效,被告必须尽快如数付货,(2)被告必须依法支付违约金。
2. 起诉理由:
合同有效,当事人必须履行。我国《合同法》第8条第1款规定:“依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。。。。。。”不履行合同规定的义务,就是违法行为。
原告认真履行合同规定的义务,无任务违约之处。被告违约事实客观存在(逾期交货),被告既然违约,就应按合同规定支付违约金。我国《合同法》第141条第1款规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。。。。。。。”根据这一法律规定,被告应按合同规定如数支付违约金。
货物涨价是在履行期限之后发生的,与原告无关,应由被告承担其后果。我国国务院发布的《工矿产品购销合同条例》第29条规定“逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行。”被告要求原告承担一半涨价款,于法无据。是毫无道理的。
根据我国的《民法通则》规定,所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。被告提出“逾期交货非我因素,而是由于外商发货晚了几天,我们无能为力,这属不可抗力”这里说的不可抗力,根本不符合《民法通则》规定的精神。
哪位亲有答案啊,急需